垫资合同(新版多篇)

垫资合同(新版多篇)

垫资合同 篇一

甲方:

乙方:

根据乙方在 施工需求,现就乙方所需的柴油垫资事宜甲乙双方共同协商达成如下共识,甲乙双方本着友谊、诚信、平等互利的原则共同遵守本合同。

一、产品名称:

柴油。

二、质量要求:

甲方垫资所提供的柴油必须是为国家合格产品,符合该行业的国家检测标准或符合该产品行业检测标准。

三、供货方式

乙方随时可以联系甲方送油。

四、产品价格:

油料价格随中国石油公司价格同等。(油价涨跌按油品装车日为准)。

五、售后质量保证

在乙方施工期间,甲方所供柴油如有质量问题甲方必须负完全责任,乙方有权将不合格油料清退出场,费用由甲方自理;如因甲方所提供油料的质量问题而给乙方机械造成损坏等重大问题时,甲方应承担一切经济损失。

六、货款的支付与结算

1.乙方以现金或银行转账等方式向甲方支付油款,经甲乙双方协商每月义海公司结算日作为结算日期,结清所有油款。

2,结算时乙方应给甲方出据委托优先到义海公司财务结算油款

七、甲乙双方的权利与义务

1.在符合支付油款条件时,乙方未能及时支付,乙方必须向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方式:油款*0.3%*天数(天数以送油之日算起),如乙方在应付款之日起超过3日仍旧未支付油款及滞纳金,甲方有权单方面终止供油,乙方并负相应的违约责任。

2.甲方有责任在乙方施工期间保证甲方供应的柴油的质量不出现任何问题。

3.甲方有责任在柴油出现质量问题时,及时将不合格柴油清退出场、自行负担所有的费用,在因柴油质量事故而引发的乙方机械损坏的情况下必须赔偿乙方由此引起的一切损失。

4.甲方必须在任何情况下保证质量、准时的供应给乙方所有需柴油供应合同要的柴油数量。如车辆通行道路不能行驶,甲方有权延迟向乙方送油。

5.甲方在正常向乙方供油前提下,乙方应保证甲方供油的独家性不得通过其他渠道购油。

八、其他

1.甲方向乙方施工工地送油时,乙方应协助甲方做好安全防范工作,诺发生意外事故,造成人员伤亡和财产损失的,由责任方负全部责任。

2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

3.本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下签订的。如在执行过程中有所异议,甲乙双方可以协商解决。协商解决不成时,可在当地人民法院诉讼解决。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

垫资合同 篇二

垫资方:_____________

借资方:_____________(抵押人)

保证方:_____________(抵押权人)

借资方为将坐于

房产,解押、重新抵押,解押款________元,重新抵押贷款_______()_元,并请作为保证人,经三方(或双方)协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条借资用途:_________________

第二条借资金额:_________________

第三条借资费用:_________________

第四条借资发放形式:_____________

第五条借款期限:_________________

第六条还款资金来源及还款方式

1、还款资金来源:_____________。

2、还款方式:_____________。

第七条如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人有不可撤销的连带还款责任。

第八条本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理(借资方必须全力配合)。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。

第九条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方人民法院起诉。

本合同如有未尽事宜,必须合同各方当事人共同协商,做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式三份,贷款方、借款方、保证方各执一份,具有同等效力。

垫资方:_____________(公章)

地址:_________________

电话号码:_____________

借资方:_____________

地址:_________________

电话号码:_____________

保证方:_____________

地址:_________________

电话号码:_____________

签约日期:_____________

签约地点:_____________

垫资合同 篇三

借款人:(甲方) 住所:

身份证件名称及号码: 电话:

垫资人:(乙方) 住所:

身份证件名称及号码:

甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订立本合同,以便共同遵守执行。

一,甲乙双方主要权利和义务

(一)甲方主要权利和义务

(1) 甲方有权要求乙方按合同约定垫资:

(2) 甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:

(3) 甲方应按乙方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:

(4) 甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。

(二)乙方的主要权利和义务

(1) 按照本合同约定按期足额提供垫资款,但因甲方原因造成迟延的除外:

(2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密:

(3) 乙方有权了解,核实有关甲方身份和家庭财力状况,有权要求甲方提供相关文件资料:

(4) 若甲方用_______________________________房产办理抵押借款,乙方有权全程陪同。

二,违约及其违约处理

(一)违约情形

甲方发生下列任一情况,均构成违约:

(1) 甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的:

(2) 甲方被宣告失踪,而其财产代管人不继续履行本合同的:

(3) 甲方丧失民事行为能力,而其监护人不继续履行本合同:

(4) 甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷,足以影响其偿债能力:

(5) 甲方转移资产,以逃避债务的:

(6) 甲方未履行对乙方负有的其他到期债务,或乙方发现甲方有其他拖欠债务的行为的:

(7) 甲方违反本合同,约定的其他义务:

(二)违约经济措施

(1) 处分抵押/质押财产,实现抵押/质押权。

(2) 以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。

三,合同的变更、解除和权利义务的转让。

本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除。

四,合同的适用法律及争议解决方式

本合同使用中华人民共和国法律。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协商不成,按一下第____种方式解决。

1、向乙方住所地人民法院起诉。

2、提交_________________仲裁委员会(仲裁地点为______________),按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

3、在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。

五,合同的生效

本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。

六,通知

本合同履行过程中,甲,乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。

七,合同文本分数

本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。

八,声明条款

1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

2、甲方有权签署合同。

甲方或其授权代理人(签字):

年 月 日

乙方或其授权代理人(签字):

年 月 日

垫资合同 篇四

发包人(全称): ( 以下简称甲方)

承包方(全称): (以下简称乙方)

为保证 工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:

上述内容及合同范围内装修工程

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;

3、电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;

4、装修工程为2年;

5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %;

五、质量保修金的返还

甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项:

本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲乙双方共同签署。

甲方(公章): 乙方(公章):

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

年 月 日 年 月 日